装修工程劳务分包合同

装修工程劳务分包合同

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的装修工程劳务分包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

装修工程劳务分包合同 第一篇

　　发包单位：_____________(以下简称甲方)

　　承包单位：_____________(以下简称乙方)

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进度，双方在签订建筑工程合同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　工程概况：_________________

　　工程名称：_____________________________________工程信号系统安装工程

　　工程地址：_________________位于________________________________________。

　　范围和内容：环形支架安装及电缆敷设工程项目期限：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日

　　协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的.安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;

　　(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

装修工程劳务分包合同 第二篇

　　甲方：_____________(下称甲方)

　　乙方： _____________(下称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它的有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已同项目发包人已经签订施工总承包合同，现就劳务分包事项协议达成一致，特订立本合同。

　　1.劳务分包人资质情况：

　　资质证书号码：_____________

　　发证机关：_____________

　　资质专业及等级：工业与民用建筑工程施工(三级)

　　复审时间及有效期：_____________

　　2.劳务分包工作对象及提供劳务内容：

　　工程名称：_____________

　　工程地点：_____________

　　分包范围：按照甲方与建设单位所签《建设工程施工合同》及其相应文件所约定的建设工程相关的安全防护及装饰脚手架工程组织劳务施工。即根据设计施工图、设计交底、设计变更及相关规范和施工方案、措施等进行的安全防护及装饰脚手架工程施工。

　　提供分包劳务所承包的内容：

　　(1)全部建筑工程外围全封闭防护架、网，“四口五临边”防护架、网、栏杆，装饰用施工脚手架、网，楼层水平防护平台、挂网，施工临时吊运平台，施工临时爬梯，文明施工有关宣传标牌等相关工程的预留预埋、搭设、维护、加固及拆除。

　　(2)所施工范围内工程用材料的上下车、二次转运、加工、油漆、材料清理回收维修堆码。施工作业面的文明施工达到有关规定要求。

　　(3)除钢管、扣件、跳板、安全网、彩条布等主材和塔吊、人货电梯、手推车、电锤等大型设备和用具外，所施工范围内工程用油漆、铅丝、铁钉、油漆刷、塑料桶、扫把、棉纱、手套等低值已耗材料以及安全帽、安全带、安全绳、扳手、钉锤、锯子等简易手持工具。(其中商场，A2、B2幢转换层9.0M标高以下的工程不包括以上材料，由甲方提供。)

　　(4)合理使用甲供材料和设备，不得人为浪费和损坏，扣件损耗率约定为1%，钢管报损率为0.2%，超出约定损耗率外的材料，按超出部分总量的50%由乙方照价赔偿，扣件5元/个(不分种类)，钢管14元/米。未经许可不得切割钢管，否则处以1000元罚款。

　　3.分包工作期限：

　　开始工作日期：以甲方通知为准。

　　总日历工作天数：440天。因乙方原因造成工期延误，每延误一天接受甲方1000元合同违约金。因甲方原因或其它原因造成工期延误，责任不由乙方承担，工期相应顺延。

　　4.质量标准：

　　工程质量按甲方同发包单位签订的总承包合同有关质量及甲方要求质量约定、国家现行的有关施工验收规范和有关质量评定标准，乙方所分包工程质量必须达到重庆市“市级文明建筑工地”评定标准。

　　5.甲方应在劳务工作开工 10 天前向劳务分包人提供有关图纸、资料，乙方应认真熟悉相关资料，并配备相关标准图集规范，充分作好分包工程的各项准备工作。

　　6.甲方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为周卫东，乙方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为谢有志。

　　7.甲方的义务：

　　(1)提供承包方作业人员住宿及搭伙方便。

　　(2)提供作业人员相关材料机具、防护用品。

　　(3)对作业人员进行入场教育和安全技术交底，并形成签字手续。进场人员与项目部签定层层安全责任书。

　　(4)对承包方的日常管理进行监督，协调解决施工中的各种配合问题。

　　8.乙方的义务：

　　(1)严格执行国家现行有关的施工规定，操作规范、规程，遵章守纪，切实执行施工组织设计和单项施工方案。

　　(2)服从发包方的日常管理和对质量、安全文明、进度等的管理要求(附项目部有关管理制度)。

　　(3)加强内部管理，健全相关制度，设立专职安全员、质检员，对承包范围内的项目工作和安全管理负全面责任。

　　(4)爱护发包方所有机具、设备和成品，不得随意和人为浪费材料，损毁物件。

　　(5)由于承包方工作不到位或自身管理原因发生的质量、安全事故，由承包方负全部责任，承担相关全部费用，并赔偿发包方经济损失。

　　9.安全施工与检查

　　(1)确保防护工作项目自身符合安全有关标准要求。

　　(2)确保参加作业人员作业安全，不违章作业、严禁冒险作业、带病作业、酒后作业。

　　(3)作业人员必须持证上岗，未经培训和无一定施工经验不能上岗。

　　(4)不得因防护不到位而引发安全事故。

　　10. 承包方文明施工要求(1)材料堆码整齐、布置有序、标识清楚。

　　(2)所有材料整洁、无污染，外观美观。

　　(3)作业面工完场清，工完料尽，无杂物，清洁卫生。

　　(4)作业面挂牌标识，标识齐全标准，符合贯标要求。

　　(5)安全文明施工要求的工作内容，其费用均包括在承包价格中，发包方不另行支付任何费用。

　　11.事故责任及处理

　　(1)发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门和甲方。乙方在施工过程中，发生自身或伤及他人的伤亡事故，其责任和费用均由乙方全权负责(除由于应甲方提供而未提供安全防护设施材料用品的以外)。如甲方已按合同约定提供安全防护材料用品，而乙方未按要求实施到位，发生事故，乙方仍然负责由此而带来的相关责任及费用，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　(2)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　12. 材料节约

　　该工程在施工中，材料不得浪费使用，领出库房的材料，应合理保管，合理使用，超出定额消耗的材料由乙方负责，如乙方材料浪费过大，甲方对乙方要进行经济处罚，由乙方赔偿材料浪费的双倍金额。乙方所使用材料每批应提交材料计划单报审。甲方提供的施工用具，乙方应妥善保管和爱护，不能人为损坏和丢失，否则应照价赔偿相关损失。

　　13. 工程单价及结帐付款

　　(1)裙房部分(商场，A2、B2幢转换层9.0M标高以下)的工程按单项工程计量计价，具体方式详附表。

　　(2)塔楼部分(A2、B2幢转换层9.0M标高以上)的工程，按其外墙防护架所封闭的楼层建筑面积计算，综合单价为8.20元/m2，其中已含质量、进度、文明施工奖0.50元/m2，如果没有达到有关要求，则每平方米处以0.50元罚款;已含施工安全管理、材料及责任费为1.00元/m2。建筑面积计算按重庆市九九定额有关规定执行。

　　(3)付款方式：按工程完成量(搭拆等全部内容完工)的70%进行结帐，其它30%为质量、安全保证金，待承包范围的内容全部按要求完成后结帐支付。工资支付采用支票形式，按要求提供建安发票。

　　14.施工机具、周转材料供应

　　(1)甲方提供给乙方使用的机具、设备，性能应满足施工的要求。安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料等甲供材料或设备按时运入现场，保证乙方施工需要。

　　(2)施工机具、设备交付乙方时应办理交接手续，并交待安全操作规定和规程。乙方应设专人使用、管理和保养，确保甲方的机具设备的完好，否则造成损坏应赔偿。15.施工变更

　　(1)施工中如发生对已施工工作内容进行变更，甲方应提前五天以书面形式通知乙方，并提供相应变更的.图纸、核定单及说明，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行需要的变更：

　　a.改变工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　b.增减工程量;

　　c.改变施工时间和顺序;

　　d.其他有关工程变更需要的附加工作。

　　(2)因变更导致劳务报酬的增加及造成乙方损失，由甲方承担，延误工期相应顺延。

　　(3)施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变动。由乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不顺延。

　　(4)因乙方自身原因导致工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　16.施工验收

　　乙方应确保所完成施工项目的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方收到乙方报告后及时对乙方的施工成果进行验收。如甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

　　17.施工配合

　　(1)乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按发包人或行政主管部门要求进行涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　(2)乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工现场内第三方配合时，甲方应积极配合。

　　18.违约责任

　　甲乙双方必须按本合同约定执行，如有违约，由违约方负责赔偿另一方违约金(双方协商)。

　　19.乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再发包给他人，否则乙方应依法承担责任。

　　20.甲乙双方全部履行合同义务、劳务报酬价款支付完毕本合同即告终止。

　　21.本合同正本两份，由甲乙双方各执壹份;本合同副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　22.补充条款

　　本合同未尽事项,由甲乙双方协商解决。

　　23附裙房计价表。裙房计价表

　　合同签订时间：_____________

　　甲方：_____________ 乙方：_____________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

装修工程劳务分包合同 第三篇

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙商定达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工（自备施工工具）。

　　1.4承包金额：每平米58元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。

　　1.5工期：按项目部制定工程进度计划执行。

　　1.6工程质量标准：优良。

　　第二条甲方负责事项

　　2.1协调各施工专业施工。

　　2.2按时，保质，保量提供施工材料。

　　2.3开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。

　　项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项

　　3.1指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

　　3.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。

　　第四条工程款支付方式

　　本合同生效后，乙方上报工作量的.时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。

　　第五条关于安全文明施工的规定

　　5.1乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。

　　5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。

　　5.3乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。

　　5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

　　5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。

　　5.6施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。

　　5.7乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。

　　5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。

　　第六条违约责任

　　因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。

　　7.2当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

装修工程劳务分包合同 第四篇

　　发包方：_____________ (以下简称甲方)

　　承包方：_____________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：_____________

　　二、工程地点：_____________

　　三、结构类型：_____________

　　四、层 数：

　　五、建筑面积：按实际面积计算

　　第二条 承包方式

　　本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积_____________元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按20______________年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。

　　第三条 承包范围

　　按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：

　　一、电气工程

　　1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。

　　2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。

　　3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。

　　二、水暖工程

　　1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。

　　2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。

　　3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。

　　4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。

　　5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。

　　6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。

　　三、其它部分

　　临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注(一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工)。

　　第四条 质量标准

　　工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。

　　第五条 工期要求

　　1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业，保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排：

　　结构施工阶段：乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位，洞口预留到位。

　　装修施工阶段：乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。

　　2、如乙方原因造成阶段施工工期延误，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要，否则

　　第六条 合同文件组成

　　一、建筑劳务承包合同

　　二、工程图纸

　　三、变更洽商

　　第七条 施工管理

　　一、 质量要求：

　　乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工，质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收，如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，并且赔偿甲方的材料、工期损失。

　　二、安全要求

　　1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。

　　2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定，认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作，确保施工作业安全。

　　3、进场后，甲、乙双方签订《安全协议书》，此协议书作为本合同的附件具有同等效力(附件2)

　　4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗，并按作业操作规程和相关规定，做好使用维修记录，保证机械使用安全。

　　5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务，其费用由乙方自行解决。

　　6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故，处按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属，因安全事故造成的工期损失，应由乙方设法挽回。

　　第八条 材料及机具

　　1. 主材由甲方提供，辅材由乙方提供(见附表1)，机具由乙方提供(见附表1)。

　　2. 对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

　　3. 材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

　　第九条 双方责任:

　　一、甲方责任

　　1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

　　2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。

　　3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

　　4、监督乙方的文明施工、安全生产。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　二、 乙方责任

　　1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

　　2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程， 如中途退场则工程款按已完成工程量 _____________%给付，余_____________ %做为违约金和下一班组的补偿金。

　　3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一 旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发 事故的全部责任和费用。

　　7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　8、做好施工现场的'工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及

　　9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　10、本工程施工中，乙方提供附表1的机具及辅材。

　　第十条 文明施工要求

　　1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定，积极组织现场文明施工管理活动，做好现场责任区的环保及卫生工作，保证现场责任区文明达到文明工地标准。

　　2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定，按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作，做到现场整洁有序，材料分类堆放整齐，每天活完料净脚下清，并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。

　　3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业，甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时，甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过_____________ 元/平米。

　　第十一条 付款及结算方式:

　　1、预埋按建筑平米 元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑平米 _____________元/㎡结算，水暖等管道安装按建筑平米 _____________元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑_____________ 元/㎡结算，工程单价合计 元/㎡，工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。

　　2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内，结算时不作任何调整。如发生洽商变更的，需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据，有工程量的按20______________年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。

　　3、每月按实际完成工作量的 %给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的 _____________%，剩余 %工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

　　4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不 予付款。

　　5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

　　6、在施工过程中，甲方可根据业主方要求和实际情况，有权适时增减工程量，工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。

　　第十二条 违约责任

　　一、有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务 而影响土建方总体施工进度的;

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

　　二、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由 甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向 乙方支付拖欠期工费的利息。

　　第十三条 本合同未尽事宜、双方协调解决。

　　第十四条 此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字(盖章) 生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

装修工程劳务分包合同 第五篇

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　分包方：____（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲方将承建的____工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的`实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：____

　　二、建筑面积：____平方米

　　三、工程总金额：____元

　　四、工程期限：____年____月____日至____年____月____日

　　五、质量等级：

　　六、工程款支付：开工一月后付____元，其余待工程完工后付清。

　　七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。

　　八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

　　九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款____元，以此类推。

　　十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。

　　十一、临时设施水、电费由____方承担。

　　十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。

　　十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。

　　十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

　　十五、本合同一式____份，甲方持____份，乙方持____份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。

　　甲方：____乙方：____

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　现场代表：____分包商：____

　　____年____月____日____年____月____日