施工合同范本（最新24篇）

施工合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同 第一篇

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　__________

　　二、工程地点：

　　__________

　　三、工程范围：

　　钻孔（钻孔直径80mm）。

　　四、承包方式：

　　甲方仅提供施工用水、电。

　　五、工程价款：

　　钻孔：包干价32元/m。

　　工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

　　七、付款方式：

　　本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

　　八、双方责任：

　　1、甲方提供施工用水、电；

　　2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收；

　　3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

　　4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的`一切损失由乙方承担；

　　5、乙方必须按照国家施工规范施工；

　　6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担；

　　7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担；

　　8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理；

　　9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

　　九、施工工期：

　　按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

　　十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

施工合同 第二篇

　　甲方（发包方）：__________________（以下简称甲方）

　　乙方（承包方）：__________________（以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容。

　　二、工程合同价款：本工程合同造价为币_________元，即人民币_____元整。本造价内含两年养护费用。

　　三、承包方式：

　　由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。

　　四、工期

　　本工程工期为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日绿化工程养护期为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　五、工程价款的支付与结算

　　1、按工程进度每月支付完成产值的______%；

　　2、新工工程完工后支付工程总造价的'验收合格后______天内一次性付清剩余%的款项；

　　3、本工程价款不含税金。

　　六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向_____诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方代表签字：_________（公章）

　　乙方代表签字：_________（公章）

　　_____年_____月_____日

施工合同 第三篇

　　甲方(搭棚人)：_____________

　　地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　乙方(雇主)：_____________

　　地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　甲、乙双方就搭棚施工事宜，本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：

　　一、工作内容和期限

　　1.乙方负责搭设该棚，时间从________年________月________日至________年________月________日止。

　　2.乙方必须保证搭设的`棚符合安全标准，保证安全施工，并承担因搭设棚造成的`一切损失。

　　3.乙方在搭设棚期间必须保证甲方的正常使用，如因乙方搭设的`棚影响甲方的正常施工，甲方有权要求乙方拆除，乙方必须无条件拆除，并赔偿甲方的损失。

　　二、报酬和支付

　　1.本合同履行期间，甲方每月向乙方支付报酬_______元，共计_______元。

　　2.本合同履行期间，甲方因施工需要，如需增加报酬，须提前一个月告知乙方，由乙方同意后方可增加，否则甲方有权取消乙方的报酬。

　　3.本合同履行期间，甲方如因施工需要向乙方支付违约金或赔偿损失，须提前一个月告知乙方，由乙方同意后方可支付，否则甲方有权取消乙方的违约金或赔偿损失。

　　三、租赁期限

　　1.本合同自签订之日起生效，租赁期限为________年________月________日至________年________月________日止。

　　2.租赁期满后，如乙方继续租用，须提前一个月告知甲方，由甲方同意后方可续租，否则甲方有权收回该棚。

　　四、其他约定事项

　　1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，并可签订补充协议。

　　2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　3.甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_____________

　　签字：_____________

　　日期：_____________

施工合同 第四篇

　　发包人：________________________________

　　承包人：________________________________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的'情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___________________________________。

　　2.工程地址：___________________________________。

　　3.建筑面积：___________________________________。

　　4.结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。

　　5.设计单位：___________________________________。

　　6.监理单位：___________________________________。

　　二、工程内容及承包范围

　　1._______________改为_______________。

　　2._______________取消。

　　3.本工程为满七层，结构找坡。

　　4.楼梯踏步为_______________。

　　5.外墙_______________取消。

　　6._______________取消，改为_______________。

　　7.其余均按原图施工。

　　三、合同工期

　　(本协议中所列日期均为日历天数记)

　　开、竣工日期：

　　开工日期：______________年_______________月______________日;

　　竣工日期：______________年_______________月______________日;

　　总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，_______________元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层，_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________完工，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%，滞留_______________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份)，甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。

　　3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。

　　5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。

　　甲方(签章)：____________________________

　　乙方(签章)：_______________________________

　　联系电话：______________________________

　　联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日

　　________________年__________月__________日

施工合同 第五篇

　　甲方（以下简称甲方）：________

　　乙方（以下简称乙方）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。

　　一、工程概况

　　工程地点：________

　　工程内容：停车场交通安全设施工程。

　　承包方式：包工包料。

　　二、工程造价及工程付款方式：

　　本工程预算总造价为：________元整。工程预算总造价包括采购、制作、安装、税金等费用。（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）

　　本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。

　　三、技术质量要求

　　按设计图纸进行施工。

　　交通标志制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》的要求。

　　四、工期

　　乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场开始施工，进场后90天内完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的'每逾期一天应支付工程预算总造价款%的违约金给乙方）。

　　五、甲方责任

　　负责与有关部门沟通好本项目的方案。

　　负责组织工程量现场确认工作。

　　货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。

　　负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。）

　　六、乙方责任

　　乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。

　　本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。

　　乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款%的`违约金。

　　如工程的施工需要总包方进行配合的，甲方协助乙方进行协调，相关的费用乙方自行承担。

　　七、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决，也可由相关主管部门调解、协商，调解不成的，可以向当地仲裁部门请求仲裁。

　　八、其它

　　本合同以人民币计价。

　　本合同一式二份，双主各执一份，自双方盖章及签约代表签字之日起生效，合同履约完毕后自动失效。

　　九、未尽事宜

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同 第六篇

　　甲方（总包方）：__________

　　乙方（劳务承包方）：__________

　　为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

　　一、施工工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　建筑面积：__________

　　结构类型及层次：__________

　　二、工程劳务承包方责任

　　1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。

　　2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

　　3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的.安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。

　　4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

　　5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59-99），《建设工程供电安全规范》（GB50194-93）。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

　　6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

　　7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

　　8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

　　9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。

　　三、发包方责任

　　1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

　　2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

　　3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

　　4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

　　四、建设工程承包方安全生产目标

　　（一）安全管理目标承诺

　　1、事故管理

　　本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。

　　重伤事故率控制____%。

　　轻伤事故率控制_____%。

　　2、安全管理

　　（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。

　　（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

　　（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

　　（4）施工现场设专职安全员_____人。

　　（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

　　（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

　　3、安全教育

　　工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。

　　四、本表一式______份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执____份。

　　五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。

　　甲方：_____

　　法定代表人：_____

　　______年______月______日

　　乙方：_____

　　法定代表人：_____

　　______年______月______日

施工合同 第七篇

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：

　　一、工期为_____天，从签字之日起。

　　二、甲方责任：

　　甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。

　　三、乙方责任：

　　乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织；并保证质量，按时完工。负责办理施工人员二百元的.人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。

　　四、工程结算方式：

　　按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。

　　五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　甲方（签字）：___________

　　乙方（签字）：___________

　　_____年_____月_____日

施工合同 第八篇

　　甲方：__________________

　　乙方：____________________

　　甲方承建的工程_______项目工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则，特定以下条款，双方共同遵守。

　　一、承包该工程的工作范围及工作内容：

　　该工程所需材料场内水平、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。

　　1、抹灰：清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。

　　2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰；清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面达到竣工条件。

　　3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。

　　二、工程进度要求：按照建设方下达的施工任务及计划组织施工。

　　三、工程质量要求：保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按照规范执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15a凸出部分的砼自行梯打，严格按国家有关规范规定执行，按分项工程验证标准检查验收。

　　四、乙方自备：斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、安全带、安全帽、扫把、铁铲等工具及合格的安全劳保用品。

　　五、承包单价：乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、安全、工期、文明施工单价组成。内抹综合单价按图计算为_________________元，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_____________________元，外墙压光抹灰综合单价按图计算为______________________元（以上三项其中都包含质量单价为_________________________元；文明施工单价；工期进度单价______________________元；安全单价______________________元）。

　　六、付款方式

　　乙方垫资到春节前付完成量的80%，以后每月付70%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额20%作为工程保证金，保证工程施工质量、安全、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。保证金等工程完后交付建设单位使用后办理班组退场手续半年内，甲方一次性支付给乙方余额，乙方工人工资由乙方自行发放，与甲方无关。

　　七、甲乙双方职责

　　（一）甲方的职责

　　1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。

　　2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。

　　3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调；检查、验收工程质量。

　　4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。若乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。

　　（二）乙方的职责

　　1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施工、治安消防保证书。

　　2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优良标准。认真做好成品保护。

　　3、施工安全保证：严格执行施工规范，确保无安全责任事故。如发生安全事故，5000元以下由班组自行承担费用，5000元以上分清责任，协商解决，乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的安全帽、安全带。入场人员如不戴安全帽1次给以处罚10元、不系安全带1次给以处罚100元。发现多次以对翻的方式罚款严格执行

　　4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如果发现一次对该人员罚款1000元。在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。按规格进行堆码，严格执行项目部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否则甲方派人收捡，造成的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。

　　5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚1000元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员_________________________元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。

　　6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁损坏机械、设备，如违反者将按价值1-2倍罚款。

　　7、材料节约：该项工程属内外墙交叉作业，每天派专人收捡落地灰，必须2次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材料节约，施工过程限额使用，杜绝材料费和超耗，如产生超耗按其价值1-5倍罚款。

　　8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的`，提出合理化建议的`意见，并在甲方审定修改扣严格执行。

　　9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，如果因劳动力不足无力完成所交的工作，甲方另请第三方进行该项工作，乙方必须对此负完全责任，除该项工作费由第三方收取外，并承担经济赔偿，赔偿金按该项工作所需费用的20%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在甲方的保证金。

　　10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。

　　11、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。

　　12、乙方进场人员必须熟悉施工现场的十必须、十不准、文明施工十二条。

　　八、本合同未尽事宜，若有在施工中发生，甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管理办法执行。

　　九、本合同从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方：_________________________

　　日期：________年____月____日

施工合同 第九篇

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　通过甲乙双方的平等协商，甲方愿意将本工程委托给乙方施工，为明确甲乙双方职责，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　___________。

　　二、工程地点：

　　___________。

　　三、工程项目与范围：

　　按照甲方提供的由___________电力设计院。

　　设计图纸及工程预算内容进行施工。(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成)。

　　四、工期要求

　　1、施工日期：工程材料款到位后，接甲方通知，在60个工作日内完成。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况之一者，经甲乙双方协商后可顺延工期：

　　1.上级政策调整。

　　2.出现重大设计修改而引起施工工期增加。

　　3.人力不可抗拒的重大自然灾害。

　　4.连续三天及以上的雨水天气导致工程无法开工。

　　五、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：计人民币捌万柒仟元整（不含税）。

　　2、付款方式：工程开工前，甲方按总造价的60%付材料款给乙方。待乙方工程全部完工后，向甲方提交正式书面验收申请，甲方接到乙方验收申请后，应在两日内组织对本工程的初步验收，合格后由乙方负责协助甲方向宜春市供电公司提出工程验收申请，通过市供电公司验收合格送电后，甲方在送电后两日内付清剩余工程款（不留质保金）。

　　六、材料供应

　　1、双方约定叠式欧变由甲方自行采购，本工程需用到的建筑材料也由甲方提供，其它电气辅助材料由乙方购买。

　　2、双方提供的材料和设备应为合格产品，如不符合设计或质量要求，应禁止使用。若因使用不合格产品对本工程造成的损失及由此引发的一切安全事故及经济损失由采购方负责。

　　3、甲方采购的'叠式欧变除应具有出厂试验报告和出厂合格证等相关证书文件外，还必须在施工现场取得由三龙电气出具的交接试验报告、其中涉及计量器具的设备，还应预先由市供电校验和贴标，乙方不承担由于欧变设备导致验收无法通过的责任。

　　七、双方责任

　　1、甲方应在工程开工前完成施工现场的土地征用，青苗补偿，房屋拆迁，地面平整，架空和地下障碍清理，以及相关电缆路径和开挖手续办理等工作，使施工现场具备乙方要求的施工条件。

　　2、乙方在组织施工中必须高度重视和认真抓好工程质量，对该工程质量全面负责，并接受宜春市供电公司的质量管理和检查。

　　3、甲方应配合宜春市供电公司按设计审批规模，设计技术文件，部分有关验评标准和规程为依据进行验收。

　　4、乙方应及时提交工程验收资料，由宜春市供电公司进行检查验收。

　　八、文明施工

　　1、乙方应认真贯彻执行《电力建设安全工作规程》，杜绝重大事故及人身伤亡事故，强化安全管理，做到文明施工。

　　2、乙方在施工过程中应明确安全生产，因乙方原因引起的安全事故所造成成的一切经济损失及法律责任由乙方负责。

　　九、竣工

　　工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等要求向甲方和宜春市供电公司提交竣工验收报告及竣工图，申请验收，由甲方和宜春市供电公司先后组织工程验收工作。

　　十、结算

　　结算方式：按照大包干的形式，按照甲方提供的三龙电力设计院的施工图纸范围内施工，总造价协议为捌万柒仟元整（不含税）。

　　十一、违约责任

　　乙方如工程质量达不到国家或行业质量检验评定标准要求时，乙方应无条件返工，由此造成的损失由乙方负责。

　　十二、其它事项

　　1、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求时，可通过协商解决。不愿意通过协商解决或协商不成时，可根据双方的协议向仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　2、本合同经双方签字及盖章之日起生效，全部工程款结算完成，工程验收合格后自行失效。

　　3、本工程设计图纸及乙方提交给甲方的工程报价作为本合同的一部分，具有同等法律效力。

　　4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　甲方代表：_________（签字盖章）

　　乙方代表：_________（签字盖章）

　　_____年_____月_____日

施工合同 第十篇

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　为保证 _________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。

　　二、质量保修期

　　本工程的质量保修期为_________________ 年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工程未验收的'，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5% 。

　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_________________（大写）。质量保修金银行利率为_________________。

　　五、质量保修金的返还

　　双方约定按以下第 _________________种方式返还质保金：

　　（1）发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%；第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。

　　（2）在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发 包 人（公章）：_________________ 承 包 人（公章）：_________________

　　法定代表人（签字）：_________________ 法定代表人（签字）：_________________

　　_________________年_________________ 月 _________________日_________________ 年_________________ 月_________________ 日

施工合同 第十一篇

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、项目名称：_________________土方工程。

　　二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。

　　三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为___m3；开挖、运输、平整土方___元/m3(不含石方),实做实收。

　　四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的.挖、运、填及整平。

　　五、质量与施工要求：_________________

　　1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

　　六、安全要求：_________________

　　1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　3、开挖的.土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。

　　八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________

　　法人代表(签字)：_________________法人代表(签字)：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　签订日期：_________________签订日期：_________________

施工合同 第十二篇

　　发包方（建设方）：________（以下简称甲方）

　　承包方（承建方）：________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临时道路施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程地点：____市大道、琼山大道

　　二、工程名称：临时道路工程

　　三、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。

　　四、承包范围：临时道路工程（其中包括一条长，宽；一条长，宽；一长，宽），具体施工范围以施工图及甲方要求为准。

　　五、工程期限：甲方通知乙方进场后日历天完成道路稳定层施工（不含沥青路面施工）并通过工程中间验收，沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进行施工。如遇不可抗力影响、自然灾害、政府行为及周边村民干扰等，施工时间相应顺延。

　　六、工程承包价：

　　1、本工程暂定合同价为：整（小写： 元）。

　　2、本工程采用定额计价，根据《____省20市政工程综合定额》及____省定额站相关文件编制，材料价格采用信息价，信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方原因在施工过程中工程内容须做变更时，工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及收费标准执行，材料价格按施工当月的信息价进行结算。

　　七、付款方式：

　　1、自本合同正式签订之日起____日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款，即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整（元）。以后乙方每月____日报送工程进度报表，甲方5个工作日内审核完毕并支付的进度款，甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。

　　2、待全部施工完成并通过竣工验收合格后，双方完成验收结算手续，甲方支付至结算总价的95%。

　　3、结算总价的5%作为质保金，在保修期满后的15天内支付（不计利息）。

　　4、甲方的每次支付，以乙方提供同等金额的合法税务发票为前提。

　　八、工程质量要求：

　　1、道路工程质量按《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、《公路沥青路面施工技术规范》GF40-20和《____镇道路工程施工与质量验收规范》C1-20执行，其质量必须达到国家合格以上标准。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方应按合同有关约定支付工程款。

　　2、甲方负责将水准点、坐标控制点在开工前一天以书面形式提交乙方。

　　3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并向乙方提供三套图纸。

　　4、工程未经验收，甲方提前动用或擅自动用，由此而发生的质量或其他的一切问题，责任全部由甲方承担。

　　5、及时检查、验收工程采用的设备及材料。

　　乙方责任：

　　1、负责做好施工前的各项准备及进场施工期间的生产、安全、技术管理和组织工作。

　　2、参加甲方组织的'施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方批准。

　　3、施工所需的水电由乙方接至施工场地，甲方承担费用，施工期间的水电费由乙方承担。

　　4、做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方。

　　5、按照本合同、设计图纸和规范的要求采购本工程需要的材料，材料必须有合格证或检测报告书，所用材料均要报甲方有关人员验收后方可使用。

　　6、乙方如未按设计要求和规范规定进行施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失均由乙方承担，工期不予顺延。

　　7、乙方偷工减料或使用不合格材料等施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方承担。

　　8、乙方应保证施工现场符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　9、对在工程施工中发生的各种事故负责并承担由此产生的全部费用。

　　10、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，保护期间发生的损坏，乙方出资修复。

　　十、竣工验收及保修

　　1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，向甲方和监理提出竣工验收报告，甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。若一个月内甲方不组织有关部门验收，被视为验收合格。

　　2、竣工验收通过后，乙方应及时将工程移交给甲方投入使用，并向甲方提供完整的竣工资料二套。

　　3、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

　　4、本工程质量保修期为________年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属甲方使用及其它原因造成的工程问题，乙方可给予维修，但维修费用由责任方承担。

　　十一、违约责任

　　1、除由于不可抗力和政府部门及周边村民干扰外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金。

　　2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向乙方支付违约金。

　　3、道路工程施工中，若发现乙方使用了不合格的材料等以次充好的行为，除无条件更换外，甲方对乙方处以3000元次的罚款。

　　4、质保期内属于乙方无条件保修范围的，乙方应自接到甲方通知的三天内进行无条件保修，如乙方示在三天内进行无条件保修，则每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金；逾期超过10天未无条件保修的，甲方有权另行选择第三方进行修补，所需费用由乙方承担；逾期保修期间造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方全部损失。

　　十二、其他

　　1、合同有效期限：本合同经双方代表签字盖章后生效，工程保修期满，双方结清所有工程款，双方合同义务履行完毕后自动失效。

　　2、本合同在执行过程中如发生争执，双方应本着友善态度共同协商解决。如协商不能解决，双方均有权向本合同履行地人民法院起诉，所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方承担。

　　3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更，应同双方共同协商，以书面形式做出，并由合同授权代表签字盖章后生效，这些修改、补充及变更构成合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力。

　　4、合同一方在未经合同另一方同意之前，不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。

　　5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　6、《临时施工道路工程预算书》是本合同的附件，构成合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7、合同订立时间：________年____月____日

　　8、合同订立地点：________________

　　甲方：________

　　乙方：________

　　地址：________

　　别墅地址：________

　　法宝代表人：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　委托代理人：________

　　电话：________

　　电话：________

　　传真：________

　　传真：________

施工合同 第十三篇

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　一、根据有关法律法规、政策，经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。

　　二、承包地概况，承包地面积四荒地_____公顷。

　　三、承包年限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　四、承包费总计：__________。

　　五、承包结束后，土地所有权归村委会所有，村委会可以另行发包。

　　六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求，乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的.开发整理，整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费，临时占地补偿费，归乙方所有，永久性占地补偿费归村委会集体所有。

　　七、乙方不许破坏原有地貌和附属物，不许弃耕，荒芜及掠夺性经营，可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人，但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后，方可转包。不得在承包地上建造固定建筑，赔偿额度由合同管理部门裁定。

　　八、本合同一式份，份具有同等法律效力。

　　甲方：_____ (公章)

　　身份证号码：__________

　　乙方：_____ (签章)

　　身份证号码：__________

　　日期：__________

施工合同 第十四篇

　　甲方：_____________________

　　乙方：______________________

　　甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：

　　施工内容及工程量：

　　1、施工内容：_______________建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。

　　2、拆除标准：_______________按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　工程价款：

　　经甲乙双方协商拆除项目总金额为______元。结算方式：_______________甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。

　　施工日期：

　　本合同工程定于_____年______月_____日开工，于_____年______月_____日竣工。

　　双方责任及权力

　　甲方

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。

　　3、甲方指定_________为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的`各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的.安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。

　　5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　6、乙方指定________为工程项目负责人。

　　违约责任：

　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　其它：

　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：___________________

　　日期：______年______月_____日

施工合同 第十五篇

　　甲方：______ 以下简称甲方

　　乙方：_______ 以下简称乙方

　　因工程施工需要，甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程地点：西峡县原种场

　　二、工程内容：建筑物的拆除、渣土清运。

　　三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有，拆除建筑物造成的渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中周边关系，外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自行安排。

　　(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。

　　四、乙方负责：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，负责对甲方指定的建筑物及附属物的'拆除、清运、清扫工作，保证甲方要求的工期完成施工。

　　2、在施工中确保作业安全，文明施工，对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。

　　五、违约责任及其它

　　1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担。

　　2、合同执行过程中任何一方违约，付给对方违约金按工程款的120%执行，如不执行的可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

施工合同 第十六篇

　　发包人(以下简称甲方)：_______________

　　承包人(以下简称乙方)：_______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就____________施工事项协商一致，订立合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：_______________

　　工程地点：杭州市拱墅区小河路与登云路交界处

　　工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

　　二、 合同工期

　　1、 按图纸要求尺寸进行开挖，自_____年____月____日开始施工，在_____年____月____日完成，工期为90天。

　　2、 乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

　　三、 结算方式：

　　1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm；挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的'所有费用)。

　　2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付；挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。

　　四、质量与施工要求：

　　1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的`一切费用由乙方负责。

　　4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

　　五、安全要求：

　　1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

　　5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

　　6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。

　　六、其它：

　　乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。

　　七、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

施工合同 第十七篇

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方基础土方工程承包给乙方施工，本着互惠互利的原则，为明确双方责任，经双方协商，现就有关承包事项达成协议如下，以资双方共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　_________________开挖施工工程

　　第二条工程范围及具体施工内容

　　1、工程范围：本标段基础土方开挖、转运、回填工作。

　　2、施工内容：基础土方工程全部开挖、转运及回填为本合同约定的工作内容。基础土方开挖必须符合图纸要求，边坡、基底符合设计规范，开挖深度不得超过设计底标高10公分。土方转运严格按照甲方要求，指定地点装车、卸载。土方回填不得碰撞工程结构，回填土方要密实、扒匀。

　　第三条工程单价及付款方式

　　1、土方开挖(包括所有的.基础土方)每立方米____元；开挖带内转运(范围在本工程项目小区院内)每立方米____元；用机械直接土方回填每立方米____元；如用机动车内转运的回填土方每立方米加____元。

　　2、付款方式：

　　a外运土方工程完工后____日内结清。

　　b其它单项工程乙方按甲方要求完工后，经甲方验收合格后结清全部工程款。

　　第四条双方责任

　　1.乙方必须负责当地周边的协调工作，由此引起的一切后果均由乙方负责。

　　2.乙方必须安全生产、文明施工。按照管理部门要求办理相关证件，守法施工，合法生产。按合同约定的工作内容，在甲方根据现场确定的工作时间内按时完成工作任务。

　　3.加强安全生产管理，文明施工，不准在工地上打架斗殴，如发生安全及工伤事故，所有责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　4.甲方一经确定施工，必须明确开挖基线，开挖深度，不得违章指挥乙方机械设备，保证施工现场顺利施工。

　　第五条违约责任

　　1.乙方必须严格按照甲方指定的`开工时间，合理组织机械、人员按时施工，保证按时完成甲方指定的工作任务。

　　2.施工过程中，如因乙方机械、人员组织不到位，每耽误一天，甲方有权罚款2000元，罚款按延误时间累计计算。

　　3.本合同签字生效后，乙方不得以任何理由进行加价，停工，否则必须承担5万元的违约金。

　　第六条其它事项

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期：____年____月____日

　　签订日期：____年____月____日

施工合同 第十八篇

　　发包方： __________（以下简称甲方）

　　承包方：__________ （以下简称乙方）

　　一、甲方责任

　　1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

　　2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的.损坏由甲方处理，乙方概不负责。

　　3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

　　4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系

　　二、乙方责任

　　1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

　　2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

　　3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程为包工包料，打桩单价PHC—300×75A桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

　　2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。

　　3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

　　4、进场付10万元，打完2000米付清80%，桩打完全部付清。

　　5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

　　四、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　六、本合同甲、乙双方签字生效。

　　甲方： _____电话：_____

　　乙方： _____电话：_____

　　_____年_____月_____日

施工合同 第十九篇

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：

　　一、工程概括

　　1、工程名称：___________。

　　2、工程地点：___________。

　　3、工程内容：___________。

　　4、承包方式：___________。

　　二、工程价款及支付方式

　　1、本工程幕墙按实际结算；

　　2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；

　　3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。

　　三、甲方责任范围

　　1、负责属于甲方办理的'手续；

　　2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；

　　3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；

　　4、提供乙方现场仓库等临时设施；

　　四、乙方职责范围

　　1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。

　　2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。

　　3、工地进行文明施工，做到落手清。

　　五、合同有效期

　　1、本合同一式两份，双方各持一份。

　　2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。

　　六、争议

　　1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。

　　（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。

　　（2）向合同签定地人民法院起诉。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　日期：___________

　　日期：___________

施工合同 第二十篇

　　甲 方：_________

　　乙 方：_________

　　甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

　　乙方具体负责：

　　(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

　　(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

　　(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；

　　(4) 整个弱电工程采购部分包括：

　　除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的.UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

　　二、甲乙双方的.责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_______米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的`违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　地 址：_________地 址：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐 号：_________帐 号：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

施工合同 第二十一篇

　　甲方：_____有限公司

　　乙方：____有限公司

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：

　　一、工程项目名称：

　　______________。

　　二、工程地点：

　　_____________。

　　三、工程内容：

　　地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

　　四、工程价款及承包方式：

　　1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

　　(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

　　(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

　　(3)最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

　　(4)乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

　　2、承包方式

　　(1)乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

　　(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。

　　(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的'临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

　　3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

　　五、付款方式：

　　1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限：

　　合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件，工期顺延。

　　七、质量要求：

　　1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

　　2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。

　　八、责任及义务：

　　甲方责任及义务：

　　甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。

　　乙方责任及义务：

　　1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。

　　2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

　　3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。

　　4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。

　　5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工；桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求；试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的`承载力(实际使用价值)达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。

　　6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。

　　7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。

　　8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。

　　9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。

　　10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。

　　11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。

　　12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。

　　13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

　　14、安全生产乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。

　　甲方责任及义务：

　　1、做好施工现场的“三通一平”工作。

　　2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。

　　4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

　　九、其他事项：

　　本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲方(公章)：__________________

　　乙方(公章)：__________________

　　法人代表签字：____________

　　法定代表签字：____________

　　地址：____________

　　地址：____________

　　联系电话：____________

　　联系电话：____________

　　日期：____________

　　日期：____________

施工合同 第二十二篇

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条、工程项目

　　一、工程名称：__________

　　二、工程地点：__________

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　（1）填方2142㎡，合同单价25元/㎡，合价53550元

　　（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价 860元/㎡，合价 77400 元（含基础包干施工，阳台部分单价430元/㎡）。

　　（3）深3m，直径0.8m，基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。

　　（4）公厕（18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池），合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：_____年_____月_____日开始动工，至_____年_____月_____日前所有项目全部竣工

　　六、相关要求说明：

　　1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；

　　2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；

　　3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面；

　　4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责；

　　5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

　　第二条、工程验收、结算及工程款支付

　　一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的20%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95％；其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付。

　　第三条、双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务。

　　1、负责协调线型调整涉及用地；

　　2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘；

　　3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

　　4、按合同约定支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务。

　　1、本合同签订后 5 天内，进场完成施工准备；

　　2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工；

　　3、负责本工程施工范围内的`施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

　　4、做好现场设备、材料的管理工作；

　　5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

　　第四条、违约责任

　　一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

　　二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的1‰（除自然天气造成不能正常施工外）。

　　四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

　　第五条、附则

　　本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式 贰 份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方法人：__________（公章）

　　乙方法人：__________（公章）

　　委托代理人：__________

　　委托代理人：__________

　　电 话：__________

　　电 话：__________

　　签订地点：__________

　　签订时间：__________

施工合同 第二十三篇

　　发包人：________________________________

　　承包人：________________________________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___________________________________。

　　2.工程地址：___________________________________。

　　3.建筑面积：___________________________________。

　　4.结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。

　　5.设计单位：___________________________________。

　　6.监理单位：___________________________________。

　　二、工程内容及承包范围

　　1._______________改为_______________。

　　2._______________取消。

　　3.本工程为满七层，结构找坡。

　　4.楼梯踏步为_______________。

　　5.外墙_______________取消。

　　6._______________取消，改为_______________。

　　7.其余均按原图施工。

　　三、合同工期

　　(本协议中所列日期均为日历天数记)

　　开、竣工日期：

　　开工日期：______________年_______________月______________日；

　　竣工日期：______________年_______________月______________日；总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，_______________元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体_______________层，_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________完工，甲方按合同总价的'_______________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%，滞留_______________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份)，甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。

　　3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。

　　5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。

　　甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________

　　联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同 第二十四篇

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　为改善生活办公条件，提升对外形象。甲方拟对办公楼顶层加盖彩钢板屋顶，为明确双方的权利和义务，确保按期完成施工任务，经甲乙双方共同协商，特订立本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程名称：房顶彩钢板搭建工程。

　　二、工程内容及要求：前后中柱子用90公分空心铁管，高2米，中间2.3米，主梁5*8方钢。助梁4*6方钢，彩钢房顶搭建及安装。

　　三、工程地点：_________

　　四、工程期限：_________天

　　五、合同价款：工程总造价_________元，税率按_________%，暨_________元，合计总价为_________元。

　　六、付款方式：工程结束后，甲方应在7个工作日内一次性付清工程款；

　　七、工程安全与保卫：

　　1、甲方需提供无障碍施工环境。

　　2、乙方进入本工程场地施工作业，必须严格遵守甲方的规章制度。

　　3、施工现场必须遵守安全生产相关规定的要求施工。

　　4、做好地上、地下管线和不明障碍物的保护迁移工作。

　　5、乙方要积极采取措施，确保施工区域的安全，承担施工区可能发生的'.安全生产事故的责任和费用。

　　6、做好文明施工，做到完工、料尽、场地清。

　　八、本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日