自来水管安装合同（推荐5篇）

随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？

自来水管安装合同（推荐5篇） 篇一

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

1.2 工程地点：________________

1.3 工程内容：按照设计图纸和施工要求，完成自来水管道的安装工作。

1.4 工程造价：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

二、工程质量

2.1 乙方应按照国家有关规定和设计要求，保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

2.2 乙方应对其施工质量负责，如发现质量问题，应及时整改，直至达到设计要求和国家标准。

三、工程进度

3.1 乙方应按照甲方要求的`工程进度进行施工，确保工程按期完成。

3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方的要求承担相应的违约责任。

四、材料供应

4.1 乙方应按照设计要求和国家标准采购材料，并提供合格的材料检验报告。

4.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检查，如发现不合格材料，乙方应立即更换。

五、付款方式

5.1 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付工程款的30%作为预付款；

（2）进度款：乙方完成工程进度的50%时，甲方支付工程款的40%；

（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的30%。

5.2 乙方应向甲方提供正式的发票和合格的税务证明。

六、验收与保修

6.1 工程竣工后，甲乙双方共同进行验收。验收合格后，甲方支付竣工款。

6.2 乙方应对工程质量提供保修期，保修期为自竣工验收之日起一年。在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任

7.1 甲乙双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方的要求支付违约金。

八、争议解决

8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：______________

签订日期：________________

自来水管安装合同（推荐5篇） 篇二

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规___。

4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。

5、承包方式：包工、包料。

6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

7、合同工期

工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，雨天顺延。

第二条双方责任和义务

1、甲方责任和义务

（1）向乙方提供设备、材料的存放地点；

（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作；

（3）按合同约定向乙方支付工程款。

（4）在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。

2、乙方责任和义务

（1）施工过程中的用水，用电由甲方提供；

（2）乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签字，否则发生的一切费用均由乙方承担。

（3）乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担；

（4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料；

第三条工期约定

1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工；

2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失；

3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

第四条工程质量及保修约定

1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求；

2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。

3、本工程保修期为壹年。

第五条付款方式

合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次。

第六条合同履约

1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。

2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。

第七条争议的解决办法

1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决；

2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的___法院起诉。

第八条其他

1、本合同甲方委托；乙方委托为项目责任人，电话：____________。双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应；

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力；

3、本合同其他未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行；

4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

5、双方确认的《工程预（决）算表》是本合同的有效组成部分。

6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。

甲方（盖章）_________

乙方（盖章）_________

___年___月___日

自来水管安装合同（推荐5篇） 篇三

发包方（甲方）：___________

承包方（乙方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲方委托乙方承担自来水管道安装工程，经甲、乙双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、工程概况：

工程名称：贞丰县永丰街道必克小学自来水管道安装工程。

工程地点：从必克村自来水塔至必克小学新校区共350米。

二、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包发票税款。

三、材料要求：使用国标热镀锌钢管，规格为圆管外直径___________mm，壁厚___________mm。接头、弯头、闸阀、水表等必须是合格产品。

四、质量要求：乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，工程上存在质量问题时，甲方有权提出整改措施，乙方必须及时整改。

五、安全要求：在施工过程中，乙方注重施工安全。若出现意外事故由乙方自负，与甲方无任何关系。

六、工程造价：

工程总造价为人民币___________元（大写）。

七、付款方式：工程完工通过甲方验收合格并开具发票报账后才能付款。

八、工期要求：

乙方须在__年__月__日前进场施工，于__年__月__日止完成施工并通过竣工验收。

九、本合同一式两份：甲乙双方各执一份。

甲方盖章：___________

乙方盖章：___________

甲方法人签字：___________

乙方法人签字：___________

联系电话：___________

联系电话：___________

在场人签字：___________

__年__月__日

__年__月__日

自来水管安装合同（推荐5篇） 篇四

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本自来水管道安装工程施工合同。

第一条工程概况

工程名称：_________管道供气项目。

工程地点：_________市_________街。

工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

第二条工程期限

自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

第三条材料供应

一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条工程结算方式

一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下

_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条工程验收

一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

第六条保修维护

乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为。

第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件

组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。

第八条甲方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第九条乙方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十条违约责任

一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

二、因乙方原因未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第十一条保密

一方对因本次协议而获知的另一方的`商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十三条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十四条争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条优先权

为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

第十六条其它

一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

二、自来水管道安装工程施工合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

自来水管安装合同（推荐5篇） 篇五

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水管道安装工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：________________自来水管道安装工程

1.2 工程地点：________________

1.3 工程内容：包括但不限于自来水管道的铺设、连接、试压、消毒等。

1.4 工程量：________________

1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准和规范执行。

二、工程造价及支付方式

2.1 工程造价：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

2.2 付款方式：甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，即人民币________元整。

（2）进度款：乙方完成工程量的50%时，甲方支付乙方工程款的40%，即人民币________元整。

（3）竣工款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%，即人民币________元整。

三、工程期限

3.1 施工开始日期：自合同签订之日起计算，乙方应于______年__月__日开始施工。

3.2 竣工日期：乙方应于______年__月__日完成全部工程并通过甲方验收。

四、甲乙双方的权利和义务

4.1 甲方的。权利和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工质量、工程进度、安全生产等方面进行监督和检查。

（2）甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。

（3）甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。

4.2 乙方的权利和义务：

（1）乙方应按照合同约定的质量、工期完成工程施工任务。

（2）乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

（3）乙方应负责施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全。

五、违约责任

5.1 若乙方未按照约定的时间、质量完成工程施工任务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

5.2 若甲方未按照约定的时间支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方承担违约责任。

六、争议解决

如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：______________

签订日期：______年__月__日