当前所在位置: 1级文库 > 合同范本 > 正文

个体劳务简单版合同范本

2024-10-11 17:19:28 1级文库

个体劳务简单版合同

  随着人们法律观念的日益增强,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编帮大家整理的个体劳务简单版合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

个体劳务简单版合同

个体劳务简单版合同 第一篇

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条工程概况

  工程名称:_______________

  工程地点:_______________

  第二条工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5、2)

  第三条工程工期

  开工日期:以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:

  第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格

  第五条承包方式、价格及包含的内容

  1、承包方式及单价:

  合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按 _______________元/建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量

  2、承包价格所包含的`内容:

  (1)安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;

  (2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;

  (3)其他所有土建所需小型工具附件;

  (4)在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。

  第六条甲方责任和义务

  1、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  2、及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。

  3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;

  第七条乙方的责任和义务:

  1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;

  2加强对现场操作工人的安全教育;

  3认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;

  4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。

  第八条结算及付款方式

  1、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;

  2、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。

  第九条争议

  1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。

  2 、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

  3、乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。

  3、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

  第十条不可抗力:执行国家通行条款

  第十一条合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第十二条合同份数

  本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。

  补充条款

  乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

个体劳务简单版合同 第二篇

  发包人:_______________(全称)(以下简称甲方)

  承包人:_______________(全称)(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。

  第一条:工程概况及承包工作内容

  1、1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

  1、2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)

  第二条:承包方式

  劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。

  第三条合同价款:

  承包价格每平米建筑面积所有包干单价 _______________元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。

  第四条:付款方式

  进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。

  第五条:安全施工,及安全事故责任

  5、1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  5、2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。

  5、3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

  第六条:工程质量,验收与保修

  6、1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

  6、2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

  6、3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。

  6、4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

  6、5工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。

  6、6在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。

  6、7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

  第七条:工期要求

  7、1施工工期;合同内主体结构____年____月____日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。

  7、2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。

  第八条:文明施工

  8、1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。

  8、2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。

  第九条:材料机具供应

  9、1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

  9、2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等

  9、3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。

  9、4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、

  9、5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。

  承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。

  9、6本工程材料,材料的'使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。

  第十条:发包人的权利及义务

  10、1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。

  10、2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料。

  10、3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  10、4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  10、5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

  10、6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。

  10、7负责组织工程验收工作。

  第十一条:承包人的权利和义务

  11、1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。

  11、2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。

  11、3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。

  11、4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

  11、5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

  11、6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

  11、7承包人负责所有作业人员的“三险”。

  11、8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。

  第十二条:承包人违约责任

  12、1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75%办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

  12、2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  12、3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十三条:合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。

  第十四条:合同生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。

  第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

个体劳务简单版合同范本

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

to-top