边坡治理施工合同【实用9篇】

山体滑坡治理及边坡防护是公路工程建设中经常遇到的问题。山体及边坡的稳定是影响公路能否安全、环保和高效运行的主要因素之一，因此，做好山体滑坡治理和高边坡加固成为公路工程建设工作的重中之重。以下是人美心善的小编为家人们收集整理的9篇边坡治理施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇一

发包方：__________（简称甲方）

承包方：__________（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：________

2、工程地址：公园道西侧

3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡。

4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

5、施工场地条件：三通一平已完成（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。

6、工期：合同工期为两年，开工日期为________年________月________日至________年________月________日，总工期为：________天。

7、工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。

二、承包范围及承包方式

1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

2、甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

三、付款方式

乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

四、结算方法：

1、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

2、执行20______年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

4、采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

五、工程设计变更

1、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。

六、材料进场要求及计价

1、及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。

2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

七、工程管理

1、甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

2、乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

3、乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

4、工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

5、乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20______定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

6、存在工程分包的'，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。

7、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

八、违约责任

1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。

2、因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。

3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

4、如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。

5、乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。

九、双方约定

如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。

十、此意向书双方签订之日起3日内

乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20______年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。

十一、本意向书为工程结算的依据

具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。

十二、未经事宜双方友好协商

另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

十三、本合同一式肆份

双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方本着诚信、互信、公平、公正、合理的原则，通过友好协商，双方就本项目订立本合同：

一、工程概况及施工内容范围：惠东县康宏发展公司投资开发的中航巽寮湾花园项目边坡绿化工程。总施工面积76500平方米左右，承包范围：双方认可的工程设计图所包括的绿化施工及养护工程。

二、施工工期 至______。共______天。因天气因素或其它原因造成无法施工因素则工期顺延。

三、施工范围内合同总价(人民币)(不含税金)为：人民币￥_______元，大写_______ 。施工过程中需增减工程量，则经双方协商同意补鉴协议后，另行计费。本合同所有费用均为不含税金费用。

四、双方责任权利及义务

甲方：

1、提供乙方工人生活住宿场所及施工设备材料置放场地，提前三天通知乙方组织人员机械进场施工。

2、提供施工用水用电条件，施工期间水电费由乙方承担，养护期水电费用则由甲方负责。

3、提供符合施工条件要求的客土到施工现场，乙方提前三天通知甲方所需土质及数量。甲方需准时送达，以免窝工。

4、乙方如有优质施工方案技术，工艺提出来甲方需努力配合，同总包方及监理方解释。

5、依照双方协商的付款方式，及时支付工程施工款及工人工资，如甲方在接到乙方付款申请三天后款项还是无法到位，乙方有权进行停工。由此产生的各项损失及施工进度均由甲方负责。

6、施工期间所有需与总承包方接洽沟通事宜如例会、申报、鉴证、报批、图纸、资料、数据等、均由甲方相关人员自行处理。乙方则进行友好协助。总承包方如有施工变更要求或建议等，甲方需及时告知乙方。

7、乙方认为验收条件成熟时，甲方应及时组织三方竣工验收、移交等。

乙方：

1、接到甲方开工通知后及时按排织组人员机械进场施工。按照施工规范，对主要项目：喷草和植生袋两个子项目各做100㎡工程样板，在总包、监理、甲乙四方认可签字确认后，再进行大面积的规模施工。

2、做到规范、文明、科学施工。包安全、包质量、包工期、包验收。

3、认真遵守施工现场的管理规定，遵守国家法规法律。

4、严格按图施工，保质保量。如有施工技术、工艺需做更动，则应在总包、监理等一致同意确认之后，再行施工。

5、现场施工期间，监理或总包提出的任何条件或要求，乙方都无权进行正面回复或承诺，严格遵守二手承包方的范畴。不得隐瞒甲方与总包产生各项业务及经济问题。

6、按照本合同商定的`付款方式而乙方无法如期收到款项时，有权进行停工，且不保正施工工期。

五、付款方式：

1、乙方工人在接到甲方开工通知之后，两天内支付乙方￥50000元人民币大写：伍万元作为进场筹备资金。

2、主材进场时，甲方按乙方所购材料的发票或收据，在3天内支付相应材料总价的80%作为预付款。

3、直喷草、灌木、藤木植物项目施工以4000㎡为一个施工阶段，每完成一个阶段，甲方需支付该阶段工程造价的50%。植生袋项目完成一个阶段，甲方需支付该阶段工程造价的65%。

4、工程完工工人及机械撤场时，甲方支付工程款至整个项目造价75%。

六、养护：

乙方保证植被及灌木成活及竣工验收通过，养护期内乙方协助甲方对该工程进行养护，水电及工人费用由甲方自行承担，技术方面由乙方负责。此项零星费用双方另行协商待定。

七、本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份，均具同等效力，如有未尽事宜，另签补充协议。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

第三方：

时间： _______年_______月_______日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇三

甲方：_______________

乙方：_______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程名称：

_______________护坡工程

二、工程地点：

_________________________

三、工程内容：

护坡总体积：长_____×宽_____×高_____ = ____________。

护坡总投资__________元。

四、合同工期

1、经双方协商确定工作日为_____天，自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

五、质量标准

1、工程的总承包价暂定为人民币大写_______________整，￥__________元。

2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、工程量的`确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。

4、支付方式：工程完工后，付给合同总价_____%，余款按规定竣工验收后_____日内全部支付。

六、甲方义务

1、按时向承包人拨付工程款。

2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。

七、乙方义务

1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。

2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。

3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。

八、施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

九、违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

十、其他

本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇四

甲方：_____

乙方：_____

为了确保____县环城公路______厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。

第一章、总则

1、工程名称：____县环城公路______厂至班家塔二级公路路基工程3标段。

2、工程地点：____县。

3、承包范围和内容：

(1)承包范围：____县环城公路______厂至班家塔二级公路路基工程公路______段路面工程。

(2)承包内容：本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

4、承包方式：

(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

第二章、工程期限

1、本项工程自签定合同之日起，于20________年____月____日开工，至________年____月____日结束。

2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

3、凡人力不可抗拒的。因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

第三章、安全生产与文明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

第四章、双方义务

1、甲方合同义务

(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(3)依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务

(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。

(3)乙方在施工期间食宿自理。

第五章、工程款结算方式

1、本工程实行单价承包。合同单价为_______元平方米。其中，整修路基_____________平方米，水泥混凝土路面面层_______平方米，培路肩元米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

第六章、纠纷解决办法

甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

第七章、附则

1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。

甲方：_____(签章)

法人或授权代理人：_____

乙方：_____(签章)

法人或授权代理人：_____

________年____月____日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇五

甲方：_________________

乙方：_________________

经甲、乙双方共同协商，甲方将学校园东墙防护栏，工程承包给乙方进行除锈、喷漆、焊接、更换等，为明确双方各自责任，特签订此合同双方共同遵照执行。

一、 工程内容

1、 工程名称：_________________

2、 工程地点：_________________

承包形式：_________________包工包料

二、 工程质量：_________________按甲、乙双方约定的各型材规格、型号、厚度。乙方应保证工程质量达到国家及行业规定标准，必须经甲方及监理等单位验收合格。

三、 工期：_________________开工日期：________________________年_______月_______日，竣工日期：________________________年_______月_______日

四、 合同价款

不因人工、物价、费率或汇率之升降等任何因素而调整。合同总价款最终按本合同约定的单价和经甲方确认的乙方实际完成的工程量进行据实结算。

甲方权利及责任

1、 有权对乙方的工程进行质量监督检查。

2、 按本协议约定按时付款。

3、 甲方负责提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，施工用水、用电费用由甲方承担，生活用电费由乙方自行承担。

4、 维修工程明细表：_________________

五、 乙方权利及责任

1、 乙方应按甲方提供要求及规范和设计要求施工，随时接受甲方及监理公司委派人员的检查，对甲方提出的意见或异议，应按甲方要求予以整改。

2、 本合同签订时，乙方保证不以任何理由要求延长工期或增加费用。

3、 本工程所需的材料均由乙方负责采购、筹备

4、 乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的。指定地点，保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

5、 由乙方负责自己施工现场的施工安全、施工人员安全。

6、 乙方进入现场要服从甲方的总体安排，满足进度及质量要求。现场施工必须符合现场文明施工要求。本工程未经甲方同意，不得擅自转分或违法分包，否则甲方有权解除本合同。工程质量问题未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

7、 在本合同执行期间，若有未尽事宜，由甲、乙方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

六、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲、乙方各执行壹份。

甲方签字(盖章)：_________________ 乙方签字(盖章)：_________________

日期：_________________ 日期：_________________

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇六

甲方：

乙方(施工方)：

经甲乙双方平等协商，就甲方承接的` 工程项目中边坡绿化施工部分由乙方承包施工事宜达成以下一致，双方共同遵守执行。

一、工程名称与地点

1、 工程名称：

2、 工程地点：

二、工程施工范围与内容

1、 工程施工范围

公路边坡治理区。

2、 工程内容

坡面清理、填土平整(种植土由甲方提供)、草籽喷播，草籽喷播面积暂定______㎡(工程竣工 后按实测量面积) 。草籽品种为狗牙根与高羊茅混播

施工工期为_______天

三、 承包方式与价格

1、人工清理杂草_______元

2、机械填土_______元

3、人工平整_______元

4、种草(无纺布)_______元 /(挂网)_______元

五、 质量草籽喷播成活率 90%以上，保证工程竣工 验收一次性合格通过。

六、 付款办法： 工程施工结束后，甲乙双方初步测量绿化施工面积，并以此初步 确定合同总价，甲方按此合同总价的40%暂借乙方工程款，工程 竣工验收合格，甲方暂付合同总价60%。 若工程验收不合格，乙方需无条件返工至合格，并承担由此引起的费用等一切损失或乙方退回暂借暂付工程款，由甲方另行委托 绿化单位施工。

七、 双方职责

1、 甲方职责

(1) 确定施工范围，提出技术及质量要求。

(2) 及时提供种植土。

(3) 按合同及时支付工程款。

2、 乙方职责

(1) 按合同要求及时组织人员，设备进场，保证工程按期完工。

(2) 按施工图及建设单位，甲方确定的范围施工，所选草籽，必须符合合同要求， 采用的施工工艺及技术方法， 必须保证成活率达到 90%以上。

(3) 施工期间做好安全生产工作，保证安全生产无事故。

八、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

九、 本合同一式两份，双方各执二份签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。

甲方：

乙方：

签约日期：

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇七

甲方：________________________

乙方：________________________

一、承包范围：

二、合同开工、竣工日期：________年____月____日至工程全部完工结算完毕自行终止。

三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。

四、承包工程结算与财务管理办法：

1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。

2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。

3、甲方按结算总价的3%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款(进度款)汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款(进度款)、包括利息，由______个人财产担保乙方的。所有款项给乙方。

4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款)，甲方不承担因此不支付工程款(进度款)的任何责任。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇八

发包方：__________________(以下简称甲方)

承包方：__________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，甲方将__________________柏油路面18cm垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：

一、工程名称及地点

1、工程名称：________________________

2、工程地点：________________________

二、工程质量和主材料的。指定

1、工程质量：柏油路面厚度为18cm宽5.5米。

2、工程等级为：合格工程

3、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。

三、工程质量监督与验收

1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。

2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。

3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。

四、工程造价与工期

1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。

2、本工程工期为90天，竣工日期为________年____月____日。

3、本工程由乙方承担税金。

五、资金来源及付款方式

1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。

2、付款办法：

(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。

(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。

六、安全生产及文明施工

乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。

七、违约责任

1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。

2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。

八、施工方案及清单

本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及______政府公路建设指挥部。

九、未尽事宜

甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。

本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及______路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

边坡治理施工合同【实用9篇】 篇九

业主方：________________________(以下简称甲方)

承建方：________________________(以下简称乙方)

为了加快农村新村建设实施项目，解决农村交通困难，经村委会召开村民议事会讨论通过，一致同意决定将新建公路本村段改建为水泥硬化路面。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意，特签订如下合同：

一、时间要求

本合同签订后报镇政府审阅，由镇政府统一安排动工日期。从动工之日起，在正常施工条件下(除雨天无√★√法操作混泥土工序外)必须在天内完工。否则，甲方有权拒付进度奖励金。

二、质量要求

本段路全长米，工程质量要求达到：路基平坦，压紧无凸坑，卵夹石层宽3.5米、厚10公分，混凝土硬化宽3米、厚18分，做到两边、当中一样厚。混凝土标准：C25，确保路面在两年内不变形。附属工程按照甲方规划要求施工。

三、甲方责任

1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作，无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地)，并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。

2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍，甲方必须迅速排除。否则，由此而造成的`延误工期由甲方负责。

3、甲方在乙方施工期中，每天派出两人负责监督施工质量，掌握工程进度，其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督，正常施工。

4、甲方必须积极筹备工程奖金，确保按期向乙方兑现。

四、乙方责任

1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等)，在动工之期下达后能正常施工，确保在天内能按质按量完工。

2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料，否则，甲方有权对乙方加倍处罚。同时，由此而造成的延误工期由乙方负责。

3、严格加强对施工人员的安全教育，杜绝事故发生，否则，甲方不付安全费；同时，由此而造成的经济损失概由乙方负责。

五、工程款结算与支付办法，经双方议定：

1、混凝土硬化路面每米为_______万元。本段路面全长米，计_______万元。

2、安全费_______元。

3、进度奖金_______元。

4、总计：_______万元，大写：_______

5、附属工程按实际施工量另行结算。

上述工程款待工程竣工，经上级验收合格后，在_______年_______月_______日前支付乙方_______%，剩余_______%在_______年_______月_______日前付清。

六、本合同尚有未尽事宜处，待甲、乙双方协商后，另行补签有效。

七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报政府一份。并从签字之日起生效，到工程款付清终止。

甲方：

代表：

成立合同人：

乙方：

_______年_______月_______日