(最新)施工承诺书15篇
2024-05-26 18:22:57 1级文库
施工承诺书
在日新月异的现代社会中,我们使用上承诺书的情况与日俱增,承诺书必须由受要约人作出,只有受要约人才能取得承诺的权利,受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。那么,怎么去写承诺书呢?以下是小编为大家整理的施工承诺书,希望能够帮助到大家。
施工承诺书 第一篇
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素,实现“优良工程”、“安全工程”双目标,本承包人特作如下承诺:
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全警示规则或安全线。
二、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的`技术资质证书。
三、工程建设中安全管理的重点场所,地点部位等处都要设立醒目的警示标志。
四、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品,并严格执行安全操作规程。
五、本承包人此次承包的广告公司的电缆施工工程愿接受贵公司对工程建设中安全生产的监督。
六、工程建设施工期间发生任何安全责任事故,本承包人愿承担一切责任,与武汉中央商务区置业管理有限公司无关。
承诺人(签字并盖章):
年月日
施工承诺书 第二篇
1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx),否则我公司愿承担相应的责任。
2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保xx日历天内交工。
3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。
4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行#url#。保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。保修期内外,我公司若接到建设单位的.通知,保证随叫随到。工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。
5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。在使用过程中接
三、乙方管理好自己的施工人员,做好文明安全施工,爱护甲方该项目的所有机械设备、设施、周转材料。做到不损坏、不偷盗、不浪费。如经甲方管理人员发现以上不良现象,除当事人承担责任外,乙方自愿接受叁仟元处罚。
四、乙方施工期间,合理利用甲方提供设备,下班后分类清理,清洗干净,归位堆放整齐。关好水电源,做到防雨、防漏、防损、防危险。如不能每天即时做到以上要求,甲方将安排人员处理,所产生的费用由乙方承担。
五、宿舍、厨房、厕所每天清理干净,防止疫情发生。员工用品摆放整齐,保持卫生整洁。如达不到要求,甲方指派人员整理,费用由乙方处理。
六、乙方如临时请跑场人员,下班后自觉接受出场检查,交通工具按指定的地点有序停放。
七、对进场的所有施工人员做到班前、班后进行安全教育,进入施工现场必须正确佩戴安全帽和熟悉各项操作规程,如有违反规定,乙方自愿受罚。
八、工期安排:(有效工期)
1、基础
2、地下室:
3、一层结构:
4、二层及以上:
5、水电工、架子工,交叉作业,全线配合。
九、奖罚规定
1、工期提前、拖延半天,奖、罚元,累计计算。
2、不戴安全帽,穿拖鞋,每人次罚元。
3、结构封顶,该项目部组织各楼号共同评定,质量、工期等达标的奖元,最差者罚元。
4、砼漏震、蜂窝、模板跑模发现一处,罚款节严重的罚款500元~500元。
5、酒后作业或酗酒闹事的每人次罚款500元。
承诺人:xxx
xxxx年xx月xx日
施工承诺书 第三篇
国庆即将来临,为做好国庆期间施工现场安全和稳定工作,保障人员生命财产安全和身心健康,维护社会稳定,留守班组结合项目实际情况承诺如下:
一、留守施工人员安全环保目标
1、人身伤亡事故为“0”;
2、火灾、交通事故为“0”;
3、突发性急性中毒事件为“0”;
4、环境污染事故为“0”;
5、隐患整改率为100%。
二、安全职责
1、执行国庆留守期间值班巡查工作,实行24小时值班制度,有规律的对施工现场、施工驻地、仓库等位置进行巡查。对现场防火、防盗、临时用电等进行重点巡查,遇到突发情况立即汇报项目。
2、国庆留守期间要坚守岗位,有事外出需向工区负责人请假并报告外出时间、地点,经批准后方可外出。
3、落实好国庆假期期间应急物资管理工作,加强应急救援机制建设,遇突发事件严格按照项目部制定的应急预案执行,有效防范和应对突发事件。
4、国庆留守期间,做好防火工作,在施工现场严格遵守防火安全规定,严禁生明火取暖。值班室及宿舍内严禁使用煤炉及自制电炉子取暖,使用取暖设备时要确保设备安全可靠,禁止烘烤衣物。
5、撤场前协同工地电工对作业现场临时用电进行全面排查,除施工现场照明用电、宿舍区生活用电、值班室用电外切断全部电源,确保用电安全。
6、协同工地机械负责人对现场机械设备进行封存,采取固定措施做好安全管理工作。
7、保管、保护好工地所有已进场的材料、设备,严防盗窃,施工现场全部封闭,禁止社会无关人员进入现场。
8、在撤场前协同施工班组长进行安全隐患自查、自纠工作,消除一切事故隐患。
9、留守人员必须坚守岗位,不得擅离职守并保证24小时通讯畅通。
10、留守人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权采取可能的应急措施后撤离施工现场。
11、发现事故隐患或者其他不安全因素,要立即汇报项目值班人员。
12、一旦发生生产安全事故要及时如实的汇报。
三、处罚细则
1、项目相关人员未履行安全职责,按公司相关奖惩办法进行处罚。
2、班组留守人员不服从项目或安全检查员的管理,屡教不改者,造成的一切后果由违规人员自行承担。
3、如施工人员将生活垃圾、污水等任意丢弃排放对周围环境造成污染的`除对周围环境进行恢复,还要承担相应的责任与费用。
四、法律责任
双方的法律责任按国家《安全生产法》有关条款执行。
五、本责任书从签订之日起生效,工程复工后自行失效。
施工班组:XX
留守负责人(签章):XX
XX年XX月XX日
施工承诺书 第四篇
由八丰控股集团有限公司承建的余杭区乔司街道良熟区块农民高层公寓二期一标段工程,因工期需要和单次混凝土浇捣需一次完成的施工要求,我项目部申请在夜间进行混凝土浇捣工作。为了减少对附近居民的`噪音影响,我项目部承诺:
1、认真及时办理夜间施工许可证,及时张贴夜间施工公告。
2、夜间施工期内,超过噪音限度的施工作业全部停工,如元盘锯,刨木机、电动空压机、电锯等,不在夜间使用。
3、控制人为活动噪声,在进场前对操作人员进行教育,不得大声喧哗,在搬运和装卸过程中统一调度和指挥,轻拿轻放,避免碰撞,防止在操作时产生较大噪音。
4、在夜间施工浇筑砼强噪声机械有砼泵车,加以覆盖降低应有的噪声措施。
5、在夜间施工浇筑砼有砼振动棒,必须使用时才开启,不使用时立即停止。夜间施工浇筑砼振动棒的噪声同声波及近传递最远,因此浇筑砼振动棒在插入砼时尽量避开钢筋和模板,振动棒在插入砼时在钢筋笼中部插入噪声最小。
6、夜间进出工地所有车辆禁止鸣号。
7、项目部设置专人掌握现场各个污染源情况,对产生较大污染的污染源进行实时监控,随时对出现的污染问题进行汇报和处理。
8、严格按国家监管机构规定工作时间进行施工,尽量在规定的施工时间内进行施工,并尽量避免噪音大的机具同时施工,尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边环境。
施工单位:_________
日期:___年___月___日
施工承诺书 第五篇
为确保万博商城二期室内装饰工程项目施工安全,乙方施工承包人: 郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任,承诺基本内容如下:
一、承诺在施工期间,严格按河南天地装饰工程有限公司和现场总包的要求,依照相关法律法规,明确安全责任,做好施工组织设计和施工安全技术交底,服从公司相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对本单位施工人员进行安全教育,有健全的安全管理制度和培训教育记录,保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规。服从河南天地装饰工程有限公司和现场总包的监管。
三、承诺文明施工,保证现场不出现消防安全事故和工伤事故,设立现场安全负责人,向公司相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况,保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,施工方承诺完全负责,与河南天地装饰工程有限公司和现场总包无关。
四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。
五、承诺施工人员自觉遵守甲方安全管理规定,如发生人为的不安全行为,危及人身、财产安全的`,必须无条件立即整改,并接受甲方公司职能部门的检查监督,对公司相关部门开出的“不合格项整改
通知单”的问题坚决整改。
六、公司安全监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求施工方停工整改,施工方不得继续违章操作强行施工
七、本承诺书是河南天地装饰工程有限公司和现场总包的对外来施工安全监管的有效证明文件,是合同的附件,具有法律效力,承诺方如有违反,按第三条意见处理。
八、 安全问题包括但不仅限于上述情况,如有未尽详细事宜,参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。
本承诺书一式三份。(公司存档一份,公司项目部一份,承包人一份,施工完成由承包人将此承诺书做为结算凭证。)
承 包 人:
身份证号:
现场负责人:
身份证号:
日期:
日期:
电 话:
电 话:
施工承诺书 第六篇
致:xxxx:
为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人xxxx(法定代表人姓名)以xxxx(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺:
本企业如果中标承建xxxx项目xxxx合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到:
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的,将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
4、本公司同意:在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的'1%作为农民工工资保障金:业主代表视我公司对农民工工资支付情况,据实结算返还剩余的保障金。
投标人:xxxx(盖章)
法定代表人:xxxx(签名)
日期:xxxx
施工承诺书 第七篇
甲方:xxx
乙方:xxx
工程名称:xxxx工程
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合整治”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,加强施工现场的安全管理,保护员工的人身健康安全和企业财产安全,保障施工项目的顺利进行,特签订本协议。
第一条贯彻落实国家及xxx有限公司有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。
第二条本公司(甲方项目管理部)必须对外委施工的单位(乙方)合法性、技术水平和安全保证条件进行确认,并形成记录,其内容:
1、验证乙方营业执照及经营范围是否符合要求,落实施工资质是否适合工程类别。
2、乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要;
3、乙方安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实。
4、施工方主要负责人、安全负责人、项目负责人、专职安全人员、特殊工种人员必须持证上岗。
第三条甲方对乙方施工资质的确认,要由项目部负责审查、认证。
第四条乙方施工前,必须落实施工方案,确定安全措施,并经甲方审查同意后方可施工。
第五条乙方人员进入施工现场前,必须做到:
1、明确法人代表或法人代表的代理人为安全工作第一负责人;
2、明确现场安全管理的工作人员;
3、甲方向乙方介绍本公司各项安全管理制度,并进行安全技术交底,明确安全技术要求,提供安全施工条件;
4、甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境,乙方落实安全措施;
5、甲方对乙方现场管理人员经行相关安全教育,乙方对全体施工人员进行安全教育,经考核合格后,方可进入作业场所,特种作业人员必须持证作业,并向主管部门备案。
6、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工,整改合格后方可继续施工。
7、违反安全、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。
第六条乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
第七条乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
第八条乙方要服从甲方的安全管理。乙方的负责人必须对本单位人员经常进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产管理制度。
第九条乙方必须认真贯彻执行施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导,确保施工安全。
第十条乙方在施工期间,必须遵守以下规定:
1、乙方管理人员必须接受甲方相关安全教育。
2、严禁外来人员非因业务进入公司,尤其是来联系施工队的人员。
3、现场工作人员应接受甲方主管部门的安全检查和监督,对违章作业人员或妨碍甲方安全生产的作业,甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。不准妨碍、阻止管理人员依法执行公务,违者罚款1000元,并责令其退出公司。
4、不准在项目现场内追逐打闹,更不准无故纠缠、骚扰、威胁他人,影响他人的工作、生活和休息,违者给予200元以上罚款。
5、施工现场严禁私自携带和制造匕首、刮刀、管制刀具、警械用具等,违者罚款1000元,并责令其退出公司。
6、在办公区、施工区、生活区等公共场所施工时,要讲究公共卫生,不准随便扔垃圾和随地大小便,违者罚款200元。
7、禁止聚众赌博或观看、传播不雅书刊、录像等,违者给予1000元以上罚款,严重者交公安机关处理,并责令其退出公司。
8、不准结伙斗殴、寻衅滋事、侮辱妇女或进行其他流氓活动,违者给予1000元以上罚款,严重者交公安机关处理,并责令其退出公司。
9、施工作业时,必须佩戴好安全帽、安全带等劳动防护用品,违者每次罚款100元。
10、接临时用电设备时,应认真做好对电器设施的自检自查,对临时接用的电器设备必须符合“三级”保护标准,并按规范设置。违者按每项200元处罚。(注:三级指一总配电室(或箱)、一分配电箱、一漏电保护开关箱)
11、用电单位严格执行临时用电的相关规定,不准私自乱接电源、乱拉电线,照明灯具无开关、开无人风扇、开长明灯等;禁止使用热水器、电热毯、电炉子、电饭锅等加热器,违者罚款500元。
12、施工和检修机械、工具必须符合安全要求。现场的.电气设备、电缆要符合电气安全要求,并有专职电工安装维修,非电工严禁乱动配电箱内的电器;配电箱要配备试验合格的漏电保护器;刀闸开关、熔丝严禁用铜、铝、铁丝等代替;所有电器设备,必须保证接线正确,电器设备的金属外壳接地完好,并加防雨措施,违者罚款200元。
13、安装临时线路时,过路必须有套管等保护措施;架空时,必须按规定架设高度不低于5米。由用电单位负责线路安全并不得擅自更改,否则罚款500元。
14、用电单位所用计量表接线正确,计量准确,严禁有偷电行为,否则给予500元以上罚款。
15、从配电室或其它电源引出电源线时,除使用钢缆外,其它临时电缆、电线一律在接线前端加装合格的(指经检验且有良好防雨措施)漏电保护器。
16、用电单位违反安全用电操作规程,造成后果自负,给本公司造成的损失负责赔偿。
17、气焊时必须在瓶前加设回火器,且乙炔瓶、氧气瓶必须分开5米以上,两瓶距离焊接点10米以上。违者罚款500元。
18、外来施工队必须将进公司物料按要求堆放,严禁堵塞消防交通道路,堆放物料必须距消防设施5 m以外,违者罚款200元。
19、因施工用水必须经甲方同意,严禁私自乱接乱用,且用后应及时关闭,违者罚款500元。
20、外来施工队应加强对内部人员的管理,严禁盗窃甲方物资,如发生盗窃行为甲方有权按照财产损失数额对外来施工队予以三倍以上处罚。
21、高处作业严禁向下坠物,严禁向地面乱抛物料、工具,必须向下抛物料时,向所在甲方申请,经批准同意后实施作业,并按要求设置警戒绳,下部安排专人监护,违者罚款500元。
22、吊装前施工人员必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查,对所吊设备必须确保绑扎牢固,严防滑落或脱钩。违者罚款500元。
23、由于外来施工队在施工期间或因施工工程质量不符合要求造成的一切财产损失或人员伤亡事故,由外来施工队承担全部责任。
24、外单位施工人员应办理临时出入证,否则严禁进入生产区进行一切作业,违者给予罚款200元/人。
25、外单位施工人员另外必须严格遵守本公司各项安全规章制度及其他规定,如违反将根据性质给予处罚。
第十一条乙方发生的人身伤亡事故或其它事故,应由乙方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故,乙方在上报其主管部门时,应同时抄送甲方主管部门和上级部门。
第十二条安全管理协议书的份数
本协议书一式四份,由双方各持二份。
第十三条有效期
本协议书自签字(盖章)之日起生效,待工程竣工自行解除。
甲方(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx
甲方代表人(签字):xxx 乙方代表人(签字):xxx
xx年xx月xx日
施工承诺书 第八篇
甲方:
乙方:
甲方将位于沙刘路旁的旧平房拆除和清除工程承包给乙方,经甲乙双方协商,达成协议如下:
一.甲方的旧房拆除和清除全权由乙方负责。
二.旧房拆除自20xx年5月19日开始,两天内拆除清除完毕。
三.乙方必须按照相关安全规定做好拆房安全措施,在拆房过程中发生的任何伤亡事故均由乙方自行负责,与甲方无关(即甲方不出任何医疗伤亡事故方面的费用)。
四.在拆房过程中产生的环境等影响问题由甲乙双方协商解决.
五.由乙方负责的旧房拆除和清除工程要达到如下要求:
① 乙方负责将地平面以上的`房屋建筑全部拆除完毕,拆除产生的所有垃圾由乙方负责清理,运到旧房前,填在旧房前的地面上. ②拆除下来的檩子和瓦板要搬到指定地点堆放整齐。
③拆除下来的砖刮干净(断砖除外),搬到指定地点堆放整齐。
六.甲方向乙方需支付拆房费用 元(大写计 ),并在乙方按协议书上的要求拆房完工后当日付清。
七.本协议一式两份,双方各执一份,自双方签定日生效.
甲方:
乙方:
施工承诺书 第九篇
甲方:
承包人: 身份证号:
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经甲乙双方协商一致签订本协议。
第一条 甲方安全责任
1、开工前甲方对承包人进行施工安全技术交底,应有书面记录或资料。
2、甲方应要求承包人制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定,对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出电话或口头安全整改,直至清退出场。
4、甲方指派 周记东 同志负责与承包人联系安全生产方面的工作。
5、甲方有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
6、承包人在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促承包人立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。
7、发生以下情况停工整顿,所造成的违约责任由承包人承担:
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第二条 承包人安全责任
作为工程项目的承包人,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包人应切实履行以下安全责任:
1、承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明:施工能力证明、历史业绩材料应真实、合法、有效。
2、承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,承包人应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。承包人指派 作为安全工作联系人。
5、承包人一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工。
6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前,承包人应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
8、开工前,承包人向甲方提供施工人员名单、身份证复印件及一寸照片,同时办理施工人员出入证。
9、开工前,承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
10、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,承包人不得擅自进入与施工无关的场所,使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
11、承包人施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接临时电源线、裸线或直接在电源插座上以及使用电炉子等。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
12、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
13、承包人必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整
14、承包人施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。承包人应将事故调查组的`事故调查报告及承包人事故处理意见提交甲方备案。
15、承包人不得雇佣精神病患者、呆傻人员、劳改、劳教、少管人员及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就医、刑事拘留等人员,进入校园施工。
16、承包人在施工中应杜绝赤膊光脚等不文明现象,施工人员要搞好个人卫生,不得蓬头垢面,不得随地大小便。
17、承包人在施工现场严禁吸烟,一经发现甲方有权对施工人员及施工负责人进行处罚。
第三条 甲乙双方联系方式及响应时间:
甲乙双方应以工作联系单、电话等书面或口头形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
第四条 施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为承包人的安全保证金。承包人在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:
(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金;
(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金;
(3)承包人人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。
第五条 违约责任
1、由于承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由承包人承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现承包人提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由承包人承担由此造成的一切损失。
3、发现承包人现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定,采取对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
4、承包人未设置安监人员、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施,用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要的,甲方有权要求承包人立即停工整改,由此引起的后果及损失由承包人承担。
5、承包人人员安全工作规程抽考不合格,承包人应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗承包人应承担100元/人次的违约责任。
6、承包人使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
7、承包人人员无故到施工区域以外的地方或擅自动用甲方的设施设备等,承包人按100元至500元/人次承担违约责任。
8、承包人对甲方提出的安全整改意见整改不及时,每逾期一天,承包人按200元至1000元/天承担违约责任。
9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
第六条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向广州市天河区人民法院提起诉讼。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条 本协议有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止
第九条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十条 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
第十一条 以下七项为本协议附件:
1、承包工程要求的承包人相关资质证明材料;
2、承包人施工安全技术组织措施;
3、承包人特种作业人员上岗资格证书;
4、承包人编制的项目施工组织设计;
5、甲、承包人施工安全技术交底记录资料。
甲方:(盖章)
承包人:(盖章)
日期
施工承诺书 第十篇
承诺人: 联系地址: 身份证号码: 联系电话:
鉴于绍兴市正源建设工程有限公司(以下简称正源公司)已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》,承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程,并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此,特向正源公司承诺如下:
一、工程概况
1、 建设单位: 工程名称: 工程地点:
承包范围和内容:工程建筑面积:M2,施工图范围内所有土建,场外工程等。
2、 工程开竣工日期及总日历天:总日历天数 天(以开、竣工报告为准),工程质量等级 。
3、 工程造价: 。
具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。
二、施工管理的承诺
1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理,切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定,确保承包工程安全施工、按时完工,确保工程质量。
2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应,自行聘用施工所需的技术和作业人员,服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。
3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作,对整个施工现场的各项安全负责,及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故,并承担一切经济赔偿责任。
4、施工期间由专人维护施工秩序,做到文明施工,规范设立标志标牌,做到警示
设施齐全,尽量减少施工噪音,按规定开展夜间施工,及时办理相应施工手续,并承担全部费用。
5、及时收集、整理工程施工资料,及时按规定完成相应的施工签证,在竣工验收前做好验收资料的整理,及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。(竣工技术资料须做二套,一套送当地档案馆,一套送给正源公司含一套竣工图及施工验收资料及备案表)
6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查,严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。
7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集,与正源公司无涉。
8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。
9、及时支付施工所需的一切水电等费用,确保不因此影响施工。
三、与建设单位的工程款支付、结算承诺
1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实,确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后,正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用,所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。
2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册,承诺人按正源公司的规定进行领取,承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工,及时向材料商、施工人员等支付相应款项,否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。
3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。
4、在工程具备结算条件后,若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的,承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算,正源公司的一切结算后果均由承诺人承担,相应的结算费用由承诺人承担。
四、与正源公司的承包结算承诺
1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏,并承担一切施工费用及施工责任。
2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担,若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的(如国家税务政策调整则按调整执行),该
垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。
3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的 %向正源公司支付综合管理费用(该收费已含税金),正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。
4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付,必要时应按要求通过正源公司的帐户支付,相关款项的退还按规定执行,且均不计息。
5、在建设单位汇入工程进度款后,正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定,直接扣除应由承诺人承担的各项费用(含违约金、赔偿款等)。
6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款(除保修金) 全部汇入正源公司指定帐户后,承诺人才有权利与正源公司进行工程结算,结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明,否则正源公司可不予结算,且不承担任何责任。
7、承诺人在领取工程进度款或结算款时,应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单(工资单比例为总工程款25%)。
8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项,若不足扣除的,不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款,承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。
五、工程质量、工程安全、工期等的承诺
1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工,保证按要求对施工材料(钢筋、商品混凝土、水泥、碎石、水泥砖等主要材料)做好相应的检测工作,并承担相应费用。未经检验擅自使用的,一切责任均由承诺人承担。
2、承诺人保证严格按图施工,遵守工程施工技术操作规范,服从现场监理工程师的监督,工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更,否则一切责任均由承诺人承担。
3、如若发生质量问题,承诺人保证按要求及时返工,并承担相应费用,造成工期影响的,承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。
4、如若发生安全事故,承诺人保证及时妥善处理,并承担一切责任。
5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行,相应的责任均由承诺人承担。
六、承包责任承诺
1、承诺人保证严格依法施工,并承担一切施工责任,对承包工程的质量终身负责。
2、未经正源公司书面同意,承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同,有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施,承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的,合同款项仍由承诺人直接支付,正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。
3、承诺人保证依法及时支付民工工资,配备专职人员做好相应的考勤、发放工作,并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。
4、承诺人保证规范施工,若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的,一切责任均由承诺人承担,相应的处罚由承诺人全额承担,正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的,相应的损失按150%的标准由承诺人承担。
5、若承诺人未及时支付有关施工费用,导致正源公司承担相应责任的,正源公司有权按所承担责任(含支付的款项、支出的律师费、差旅费等)的`150%向承诺人追偿。
6、若因此导致正源公司涉诉的,每发生一起承诺人应承担元的违约金;正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次,承诺人除应承担被查封、冻结的损失外,还应承担每次 元的违约金。
7、若因承诺人未及时支付民工工资,导致民工上访的,承诺人愿承担 元/次。
8、若承诺人未及时与建设单位完成结算,导致正源公司以诉讼方式进行结算的,相应的诉讼费用均由承诺人承担(含诉讼费、律师费、差旅费等)。
9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的,或出现重大安全、质量事故的,或工期明显延误经催告仍不改正的,或建设单位明确要求正源公司接管的,正源公司有权直接接管该工程,承诺人应依正源公司要求撤场,正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担(即使承诺人未对有关施工费用进行确认)。正源公司接管的,承诺人的已完工程(如能确认)按50%与承诺人进行结算。
10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的,承诺人除承担相应责任外,另应承担总工程价款10%的违约金。
七、其他
1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示,承诺人保证不以任何理由提出异议。
2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误,如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司,否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉,相应的责任由承诺人承担。
3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。
4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。
5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。
承诺人(签字、按印):
日期:
承诺人配偶声明:本人完全知悉承诺人的承包工程事项及上述承诺内容,本人愿 与承诺人一起对正源公司共同承担一切可能的责任。
承诺人配偶(签字、按印):
日期:
附:承诺人及承诺人配偶的身份证复印件
施工承诺书 第十一篇
致:_________集团有限公司
为确保__________________项目外墙真石漆施工安全,我公司郑重承诺,承诺基本内容如下:
一、承诺在施工期间,严格遵守与_________集团有限公司签订的安全管理协议内的相关要求,明确安全责任,服从公司要求及相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对我单位施工人员进行安全教育及安全技术交底,有健全的安全管理制度及管理机构,保证施工人员遵循公司的.规定,服从公司现场管理人员的管理。
三、承诺安全文明施工,保证现场不出现消防安全事故和工伤事故,设立现场安全组织机构及配备专职安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求我方停工整改,我方不得继续违章操作强行施工。
四、承诺施工期间不影响到周边人员、公司生产和卫生、环境安全,对施工人员造成的一切不良影响损失负责。
五、承诺在施工期间保证施工人员和公司及第三方人员生命、财产安全。如因我方施工发生任何意外或造成人员伤亡及产生的一切经济损失,全部由我方完全承担负责,与_________集团有限公司无任何关系。
六、安全问题包括不仅限于上述情况,如有未尽详细事宜,参照国家法律法规的有关条款执行。
七、本承诺书一式四份,施工方和公司各执两份
本承诺书是是合同的附件,具有法律效力。
请_________集团有限公司在方案审批手续及办理相关资料审批给予支持方便为感。
承诺单位(盖章):_________建设工程有限公司
日期:__________________
施工承诺书 第十二篇
甲方:_______________
乙方:______________
为确保本次____________________________工程施工安全,_________________________施工负责人:________郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任,承诺基本内容如下:
一、乙方承诺在施工期间,严格按甲方要求,依照《_________》和《__________》明确安全责任,做好施工组织设计和施工安全技术交底,服从甲方相关部门的日常管理和检查。
二、乙方承诺对本单位施工人员进行安全教育,有健全的安全管理制度和培训教育记录,保证施工人员不违反《___________》和国家法律法规。服从甲方监管。
三、乙方办理施工许可证时,将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交甲方备案,按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司监督检查,凭证出入施工现场。
四、乙方承诺文明施工,保证施工现场不出现重大安全事故和重大工伤事故,设立现场安全负责人,经常向甲方相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况,保证施工人员和甲方及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,施工方承诺完全负责,与甲方无关。
五、乙方承诺施工人员自觉遵守甲方安全管理规定,如发生人为的不安全行为,危及人身、财产安全的,必须无条件立即整改,并接受甲方职能部门的检查监督,对甲方相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。
六、甲方监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求施工方停工整改,施工方不得继续违章操作强行施工。
七、乙方承诺因施工不当等问题造成甲方及第三方人员、财产安全受到损失的,照损失程度全额赔偿,并接受甲方视情节作出罚款处理。
八、乙方承诺施工期间不影响周边村镇的.人员、卫生、环境安全,对本单位施工人员造成的一切不良影响负责,做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
九、安全问题包括但不仅限于上述情况,如有未尽详细事宜,参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。
本承诺书一式两份。(甲方存档一份,乙方施工单位一份)
甲方(盖章):xx
负责人:xx
电话:xx
日期:xx
乙方(盖章):xx
负责人:xx
日期:xxx
电话:xx
施工承诺书 第十三篇
一、 保证按交管部门核准的施工时间、占路范围、交通维护设施和专职维护人员进行施工。
二、 保证导行路、钢板桥、临时桥墩、现浇排架等临时设施的安全、有效。
三、 保证应急方案所需各种设施能按方案及时到位。
四、 保证夏季施工时安排防汛设备,防止路面塌方;冬季施工时安排防溢水设施及防冻措施,防止路面结冰造成交通事故。
五、 保证施工期间值班人员24小时值班。
附:1.交通维护设施明细表
2.施工现场安全负责人值班表
建设单位法人(签字): 建设单位盖章:
施工单位法人(签字):施工单位盖章:
交通维护设施明细表
工程名称:老楼通气——朝阳区十八里店乡政府基建中压天然气工程 施工单位:北京市中宣市政工程有限公司
建设单位:北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司
施工现场安全负责人值班表
工程名称:老楼通气——朝阳区十八里店乡政府基建中压天然气工程 施工单位:北京市中宣市政工程有限公司
建设单位:北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司
施工承诺书 第十四篇
xx有限公司:
保证学生安全是学校、家长、社会的共同责任,也是学校工作、家庭生活中、社会关注的一件大事。鉴于家长和贵子女孙鸿涛强烈要求从小塘镇桂兰小学中途转入我校就读,出于孩子的教育考虑,现由孙鸿涛家长担保,学生监护人同意履行此协议,经学校研究同意,暂接收为我校学生,现与监护人签定如下协议:
1、遵守《中小学生行为规范》和学校、班级的.各项管理制度;
2、任何情况接到学校或老师的电话通知,必须迅速来校处理;
3、担保人要与学校保持一致,如有任何事情发生要配合学校共同处理;
4、家长必须将本学期的学费、保险、搭餐费和学籍转入我校,手续办理好后方可就读;
5、本协议书一式四份,担保人、监护人、班主任、学校各持一份。
承诺人:xxx
20xx年xx月xx日
施工承诺书 第十五篇
为确保中国人民人行郑州培训训学院配电室改造工程项目组织施工安全,本单位负责人: 郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任,承诺基本内容如下:
一、承诺在施工期间,严格按公司的要求,依照《建筑施工安全检查标准》,明确安全责任,做好施工组织设计和施工安全技术交底,服从公司相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对本单位施工人员进行安全教育,有健全的.安全管理制度,保证施工人员遵守公司的规范,服从公司现场管理人员的管理。
三、承诺文明施工,保证现场不出现消防安全事故和工伤事故,设立现场安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时,随时有权要求施工方停工整改,施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡,施工方承诺承担完全负责,与公司无关。需上报安康市安监局及有关部门的安全事故,一切手续由施工方负责处理,无需公司办理。
四、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全,对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。
五、本承诺书是公司对外来施工安全监管的有效证明文件,是合同的附件,具有法律效力。
六、安全问题包括不仅限于上述情况,如有未尽详细事宜,参照国家法律法规的有关条款执行。
七、本承诺书一式两份,施工方和公司各执两份
承诺施工单位(盖章):濮阳市国盛建设工程有限公司
负责人:xxx
日 期:20xx年xx月xx日
(最新)施工承诺书15篇
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~